中央空調合同是一份非常重要的法律文件,它規(guī)定了買賣雙方在中央空調交易中的權利和義務。我們在購買中央空調的時候一定要細心的看一下合同里面規(guī)則的具體內容。避免日后呈現(xiàn)問題的時候合同上面沒有注明,那么就不好辦了。下面便是標準的中央空調合同,我們一定要認真細心的看一下哦。
依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關規(guī)則,經(jīng)甲乙兩邊友好洽談,到達設備裝置合同壹份,內容如下:
乙方應供給嶄新的未經(jīng)運用的裝置設備及資料、技能服務和所需的其他事項。在實行合同過程中,如乙方?jīng)]有供給或沒有到達規(guī)劃圖紙中的技能性能指標,乙方應免費采納挽救辦法,并承當悉數(shù)職責。
甲方需求而合同文件中未提出的技能要求,甲方有權宣布改變告訴,乙方有職責以合理的進展以及優(yōu)惠的價格滿足甲方改變的要求。投標文件及投標文件作為合同附件,組本錢合同不行分割的一部分,甲乙兩邊一起許諾、遵守。
3.1“合同價格”是指項目中央空調體系工程,除甲方供給中央空調體系設備以外(甲方供給設備見附表),從裝置設備及資料、裝置調試、備品備件供給至竣工檢驗合格交付運用及維保等的人民幣報價,其中包含資料費、包裝費、運雜費、裝卸費、裝置費、調試費、備品備件供給費、直至檢驗合格交付運用的悉數(shù)費用及維保期內的維保費用等。
3.2合同價格為固定價,包含一切因為以原資料本錢或其他條件的價格浮動而導致的悉數(shù)額定費用,但因為甲方增減工程量引起的價格調整在外。
3.3合同價格包含合同涉及到的,由乙方供給的與設備的裝置與調試期間有關的悉數(shù)專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用,并由乙方擔任運進和運離工程現(xiàn)場。
3.4合同價格包含乙方人員到現(xiàn)場的悉數(shù)交通食宿費,甲方幫忙乙方人員在現(xiàn)場居住的便利,但有關費用由乙方自理。
3.5除非還有規(guī)則,乙方的價格須包含實行和完結合同文件描述的作業(yè)以及不行或缺的一切附帶作業(yè)及費用,不論它們是否在合同文件中有所闡明,也不論它們是否在簽定合同時能夠預料到。
4.1合同簽定后,十天內,乙方出場前,甲方付出合同總價30%為設備預付款;
依據(jù)發(fā)包人運用要求,兩邊約好合同簽定后,自乙方收到設備預付款之日起兩個月內,乙方完結本合同悉數(shù)工程的裝置調試作業(yè)。
5.2 在合同生效以后,叁日內,乙方完結出場前的準備作業(yè),并組織施工人員出場開始施工。
5.3 乙方須按合同規(guī)則的日期完結裝置及調試,和諧與消防、裝飾的抵觸,保證工程順利進行,確保如期完結。
5.4 如工程實際與圖紙規(guī)劃存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大改變,不能如期完結施工,經(jīng)甲方簽字認可,工期順延。
5.5 遇不行抗力(因為嚴重的自然災害如洪水、地震等不行避免的或不行預見的及非人為所能控制的事情),工期順延。
6.2 裝置施工應以圖紙要求為準,不得私自偷工減料,或更換圖紙規(guī)則的裝置資料。對于圖紙未規(guī)則的裝置資料,應選用質量較好的資料運用。工程裝置調試完結以后,應到達圖紙規(guī)劃的功能及運用要求。
6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程資料的質量,并作為檢驗的依據(jù)之一。
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同本錢或交工期限,須當即以書面形式向甲方提出,甲方核實無誤后將向乙方宣布改變告訴,但在以下情況中,不得發(fā)改變告訴。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)則內作出的,或是因為乙方未能實行合同要求所有必要的職責。
7.1.2乙方合同實行情況是因其本身的失誤、忽略或未能按合同要求實行而受影響。
7.2 假如乙方以為所作的改變可能會使自己不能實行合同中職責時,須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減,依照國家2003年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
8.2 乙方所供給的裝置資料為全新的、且中央空調體系裝置質量符合合同要求。主機為約克公司產品,風機盤管及結尾為上海三燕產品。
8.3在質保期內,若非誤操作或人為損壞所致,則合同標的或其部件、裝置資料等損壞應由乙方免費修理、供給和裝置。
8.4在質保期內,乙方在接到甲方告訴后,2小時內作出反應并指導,24小時之內應派有經(jīng)驗的技能人員到工地現(xiàn)場,實行其保修職責或處理緊急修理作業(yè)。超越24小時甲方可請其他人員進行修理,其費用從質保金中扣除。
8.5若質保期內,甲方?jīng)]有指出有缺點,則代表甲方對乙方的工程裝置是滿足的,其質量保證職責已完結,但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發(fā)現(xiàn)的缺點在外。
9.1 因為乙方的原因不能準時交付運用,所運用的裝置資料不符合合同規(guī)則,由此形成的損失,應有乙方承當悉數(shù)職責。
9.2 若因為甲方原因呈現(xiàn)如未按有關要求檢驗工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不擔任任。
9.3 乙方原因延誤工期,每延誤一天交付運用,付出金額為合同價款1‰的違約金(無法抵抗要素形成誤工在外)。
10.1 假如兩邊的任何一方因人力不行抵抗要素(諸如臺風、地震、戰(zhàn)爭或兩邊認同的其他情況)而引起合同進展延誤,在此情況下,一方應及時書面告訴另一方,并供給當?shù)卣灠l(fā)的不行抗力的證明。受不行抗力事情影響一方,就盡力削減事情的影響,盡早恢復作業(yè),兩邊應盡早洽談并確定新的交工日期,并由甲方發(fā)給乙方竣工更告訴書,確定合同進展相應順延。
10.2 不行抗力事情給兩邊形成任何損失,有各方自行擔任,合同價格不得因不行抗力的影響而作任何調整。
乙方擔任在工程峻工前,對已竣工程的制品維護,在此期間發(fā)生的損壞,由乙方擔任修正。乙方承當在裝置、修理等過程中因施工與質量問題引發(fā)的其他故和由此發(fā)生的悉數(shù)費用。乙方承當因為本身安全辦法不力形成人身傷亡事故的職責和由此發(fā)生的悉數(shù)費用。
12.2.3乙方在收到甲方的合同停止書后,應當即停止合同實行,但兩邊有權追查在合同停止前的違約索賠。
13.2兩邊由合同或合同之外引起的一切膠葛,可通過兩邊的友好洽談來處理,若該洽談在膠葛開始后不能在15天內通過洽談處理,任何一方能夠在一個月內向對方提出書面告訴,并將該膠葛提交工程所在地裁定部門或工程所在地法院進行處理。
13.3裁定或法院判決對兩邊具有約束力,凡發(fā)生的裁定費用或訴訟費用,依照國家相關法律規(guī)則實行。
13.4在裁定和申述過程中,除非兩邊洽談贊同停止合同,不然兩邊有必要持續(xù)實行他們各自的合同職責。
14.1本合同應在兩邊簽字、蓋章之日起生效。兩邊均已實行完合同規(guī)則的悉數(shù)職責和職責時失效。
14.2在合同實行期間,兩邊均不得單獨隨意作出合同規(guī)模以外的改變或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經(jīng)兩邊一起洽談,作出補充規(guī)則,補充規(guī)則與合同具有平等法律效力,若補充規(guī)則與合同不一致時,以簽定日期在后者為準。
上面便是標準具權威性的中央空調合同范本,我們能夠看看自己手中或者是身邊其他人家的合同是什么樣子的。假如和以上的合同內容根本一致的話,那么就闡明那份合同是正規(guī)的合同?傊,清楚中央空調合同的各項內容和注意事項,能夠有效保障您的權益,避免不必要的麻煩和損失。
|